파주 · 공사대금·건설·유치권

파주 건설소송변호사

먼저 따질 것은 공사 중단의 책임입니다. 건축주의 대금 미지급으로 수급인이 공사를 멈췄는지, 수급인의 공사 포기로 건축주가 계약을 해제했는지에 따라 정산과 배상의 방향이 정반대가 됩니다.

상담 예약하기상담 예약하기

대표번호 1800-9730

파주시는 운정신도시와 교하, 파주출판도시, 대형 디스플레이 산업단지, 임진강 너머 접경지역까지 품은 경기 서북부의 넓은 도시입니다.

도급계약이 해제되더라도 이미 지어진 부분은 원상회복하지 않고 기성고에 따라 대금을 정산하며, 해제에 책임 있는 쪽이 상대방의 손해를 배상합니다.

공사가 약정 준공일보다 늦어지면 건축주는 지체상금을 청구할 수 있지만, 건축주 사정으로 늦어진 기간은 빠지고 과도한 지체상금은 줄어들 수 있습니다.

이런 경우 건설소송변호사 상담이 필요합니다

수급인 공사 중단의 정당성

현장이 다른 업체에 넘어가기 전에 증거보전으로 기성고를 기록하고, 건축주 재산에 가압류를 신청해 회수를 대비합니다.

공사업자가 대금을 달라며 건물을 점거하고 있는 경우

유치권이 성립하려면 공사대금이 그 건물에 관해 생긴 채권이고, 변제기가 되었으며, 공사업자가 적법하게 건물을 점유하고 있어야 합니다.

낙찰받은 건물에 유치권 신고가 들어온 경우

공사대금 채권이 실제로 있는지, 공사 내용과 금액이 부풀려지지 않았는지 계약서와 공사 기록으로 따지고, 필요하면 유치권부존재확인 소송을 제기합니다.

구두로 합의한 추가 공사비 분쟁

앞으로는 추가 공사 전에 간단한 변경 계약서나 확인 문자를 받아 두는 것이 분쟁을 막는 가장 확실한 방법입니다.

공사 중간에 건축주와 틀어져 공사가 멈춘 경우

기성고 비율을 두고 다툼이 생기면 소송에서 감정으로 공정률과 대금을 정하게 되므로 현장이 바뀌기 전에 증거를 확보해야 합니다.

건설소송변호사 청구·결과 기준

판결·중재판정의 효력

중재판정은 확정판결과 같은 효력이 있어, 판정이 나면 다시 법원에서 다투기 어렵습니다. 중재 단계에서 주장과 증거를 모두 내야 합니다.

유치권 주장이 인정되는 경우

경매개시결정 등기가 된 뒤에 점유를 시작했다면 그 유치권으로 경매 매수인에게 대항할 수 없습니다.

받을 수 있는 공사대금의 범위

설계 변경이나 추가 공사를 입증하지 못하면 원래 계약 금액만 인정될 수 있어, 변경 요청 기록이 결과를 크게 좌우합니다.

건설소송변호사 절차와 진행 순서

청구 준비
계약서에 중재 조항이 있는지 확인하세요. 중재 조항이 있으면 법원 소송 대신 중재로 가야 할 수 있습니다.
서류도급계약서·견적서 · 공정표·기성 자료 · 추가 공사 요청 기록
정산 협상
남은 공사대금과 산정 근거를 적은 청구서를 내용증명으로 보내고, 상대방이 하자나 지체를 주장하면 그 내용을 서면으로 받아 쟁점을 정리합니다.
서류공사대금 청구서 · 내용증명 · 가압류 신청서
공사대금 청구 소송
건축주가 하자보수 비용이나 지체상금을 반소로 청구할 수 있으므로 공사 경과와 지연 사유 자료를 함께 준비합니다.
서류소장 또는 지급명령 신청서 · 중재신청서 · 공사대금 계산표
기성고·공사비·하자 감정
기성고 비율이나 추가 공사비, 하자 보수 비용을 두고 다투면 법원이 건설 감정인에게 감정을 맡겨 금액을 판단합니다.
기간건설 감정 통상 수개월서류감정신청서 · 공사 일지·사진 · 설계 변경 지시서
판결 뒤 회수와 유치권 정리
파주 건물에 경매개시결정 등기가 된 뒤에 점유를 시작했다면 유치권으로 매수인에게 대항하기 어려워, 점유를 시작한 시점을 증명할 자료가 중요합니다.
서류판결·조정조서 · 집행 신청서 · 건물 인도 확인서

핵심 필요 서류

도급계약서·견적서
공정표·기성 자료
추가 공사 요청 기록
공사대금 청구서
내용증명
가압류 신청서
소장 또는 지급명령 신청서
중재신청서
공사대금 계산표
감정신청서
공사 일지·사진
설계 변경 지시서
판결·조정조서
집행 신청서
건물 인도 확인서

건설소송변호사 관련 기한·소요기간

건설 분쟁 소요 기간

하도급분쟁조정이나 건설분쟁조정은 조정이 성립하면 몇 달 안에 정리되지만, 성립하지 않으면 소송으로 다시 진행해야 합니다.

놓치기 쉬운 날짜

유치권을 행사하며 점유하고 있어도 공사대금 채권의 시효는 계속 흐르므로 점유와 별도로 소송이나 지급명령으로 시효를 관리해야 합니다.

건설소송변호사 비용·상담료·착수금 안내

인지대·감정비·중재 비용

공사대금 소송의 인지대는 청구 금액에 따라 정해지고, 건설 감정 비용은 공사 규모와 감정 항목에 따라 수백만원 이상 들 수 있습니다.

공사대금 계산

금액을 정하지 않은 추가 공사는 감정으로 통상의 공사비를 산정해 대금을 정하게 됩니다.

건설소송변호사 관련 필요 서류

청구 서류 체크

추가 공사는 요청 문자, 변경 도면, 현장 회의록, 추가 자재 구입 영수증으로 요청 사실과 금액을 뒷받침합니다.

건축주·유치권 분쟁의 증거

유치권을 다투는 쪽은 공사업자의 점유 시작 시점과 실제 점유 상태를 보여주는 현장 사진, 출입 기록, 경매 현황조사서를 준비합니다.

건설소송변호사 상담 전 체크리스트

건물 인도 여부

점유를 시작한 시점과 방식을 기록해 두세요. 경매개시등기 전부터 점유했는지가 중요합니다.

공공공사 여부

조정 신청에 필요한 물가 자료와 변경 내역을 준공 전에 미리 정리해 두세요.

남은 금액 계산

이미 받은 계약금·중도금과 남은 금액을 날짜별로 정리해 두세요. 청구 금액을 정확히 산정하는 기초입니다.

시공 비율 증거

현장 사진을 날짜별로 정리해 두면 기성고 감정에서 시공 범위를 설명하기 쉬워집니다.

대금 청구 기한

공사대금은 3년이 지나면 시효로 소멸합니다. 마지막으로 대금을 청구할 수 있었던 날부터 기간을 계산해 보세요.

설계 변경 요청 증거

구두로 받은 추가 공사 요청이라도 현장 사진과 대화 기록이 있으면 입증에 도움이 됩니다.

건설소송변호사 관련 실무상 주요 쟁점

이행 거절과 해제

도급인은 공사가 완성되기 전이라면 수급인에게 손해를 배상하고 언제든 계약을 해제할 수 있으므로, 해제 사유가 불분명한 경우 이 해제로 볼지도 쟁점이 됩니다.

발주기관 거부 시 대응

발주기관이 조정을 거부하면 조정 신청 기록과 물가 자료, 설계 변경 지시서를 근거로 공사대금 청구 소송이나 조정 절차를 진행합니다.

과도한 지체상금

도급인의 설계 변경, 공사 부지 인도 지연, 대금 지급 지연, 천재지변처럼 수급인에게 책임 없는 사유로 늦어진 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

기성고 비율 산정

기성고 비율은 이미 들어간 공사비와 앞으로 완성하는 데 들 공사비를 합한 전체 공사비 가운데 이미 들어간 비용의 비율로 산정하는 방식이 쓰입니다.

경매 절차에서의 유치권

그러나 경매개시결정 등기 뒤에 점유를 시작해 성립한 유치권은 매수인에게 대항할 수 없어 인도명령으로 건물을 넘겨받을 수 있습니다.

건설소송변호사 가정 사례로 보는 진행

계약서에 중재 조항이 있다면

중재와 소송 중 무엇이 유리한지는 금액과 쟁점에 따라 다르므로, 중재 조항의 범위부터 확인해 선택할 수 있습니다.

건물을 점유하며 유치권을 주장하려 한다면

유치권으로 건물을 지키고 있더라도 시효는 진행하므로, 점유와 함께 소송을 내 공사대금 채권을 확정해 두는 것이 안전합니다.

완공 후 대금이 미지급됐다면

공사를 끝냈는데 잔금이 밀린다면 3년 시효를 넘기지 않도록 일정을 잡고, 상대방 재산이 걱정되면 가압류를 먼저 해 둘 수 있습니다.

건설소송변호사와 혼동하기 쉬운 유사절차와의 차이점

하자가 있을 때의 정산

다만 하자 보수 비용을 넘는 공사대금까지 전부 지급을 거절할 수는 없어, 공제 후 남는 대금은 지급해야 합니다.

공사업자 유치권의 종류

민사 유치권은 그 물건에 관해 생긴 채권이 있어야 하고, 공사대금은 그 건물에 관한 채권이라 대표적인 유치권의 피담보채권입니다.

건설소송변호사 진행 시 자주 하는 실수와 주의사항

유치권 금액 검증 누락

낙찰 뒤 유치권을 다투려면 인도명령 신청이나 유치권부존재확인 소송 같은 절차가 필요하므로 그 비용과 기간을 입찰가에 반영하세요.

추가 공사를 말로만 합의하고 진행하는 것

간단한 문자라도 추가 공사 내용과 금액을 적어 건축주의 확인 답장을 받아 두면 변경 계약서를 대신하는 증거가 됩니다.

정산 협의만 계속하는 실수

건축주와 정산 협의를 이어가는 동안에도 시효는 멈추지 않으므로 채무를 인정하는 확인서를 받거나 기한 전에 법적 절차를 밟으세요.

(01)

파주 공사대금 분쟁에서 조력이 필요한 이유

시효 3년과 유치권 점유 요건처럼 놓치면 되돌리기 어려운 기한과 요건이 많아 초기 판단이 중요합니다.

하도급 직접지급·공정위 신고 검토
유치권 요건 점검과 점유 관리
기성고·공사비·하자 감정 대응
중재·소송·지급명령 중 절차 선택
지체상금 감액과 공제 기간 다툼

(02)

파주 공사대금 소송, 선임 전에 물어볼 것

공사 분쟁은 기간이 길어지기 쉬워 진행 단계별 일정과 비용 계획을 받을 수 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

계약서와 공사 기록을 먼저 검토하는지
중재 조항 여부를 초기에 점검하는지
감정 신청 범위를 어떻게 정하는지
착수금과 성공보수의 기준

함께 알아두면 도움되는 개념

파주 건설전문변호사하도급 공사에서 대금 지연·부당 감액·계약 해지 같은 원사업자와의 분쟁을 하도급법과 분쟁조정, 발주자 직접 지급으로 해결하는 방법을 정리했습니다.파주 손해배상청구소송변호사손해배상 소송을 제기하기 전에 청구 원인과 피고를 정하고, 손해 항목별 금액과 감정 계획을 세우는 방법을 정리했습니다.파주 민사소송변호사소장 작성과 답변서, 변론과 판결, 항소와 강제집행까지 민사소송이 진행되는 전체 흐름을 단계별로 정리했습니다.파주 공사대금청구소송공사대금청구소송의 관할과 절차, 지급명령과 소액사건 활용, 중재 조항이 있을 때의 처리, 3년 시효와 기간·비용을 정리했습니다.

파주 관할 법원

민사 1심

파주 지역 민사 사건의 1심은 의정부지방법원 고양지원에서 진행됩니다. 파주시 사건은 의정부지방법원 고양지원 관할이고, 소액 사건 등은 파주시법원에서 처리되기도 합니다. 합의부 사건 항소심은 서울고등법원이 맡습니다.

재판 진행과 항소

기일통지서에 적힌 법정 호수와 시각을 확인하고, 사건번호로 대법원 나의 사건검색에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 합의부가 1심을 한 사건의 항소심은 서울고등법원이 맡습니다.

파주에서 알아둘 점

파주 월롱·문산 일대 디스플레이 산업단지와 출판도시에는 협력 업체와 인쇄·물류 업체가 모여 있습니다. 물량이 줄어 계약이 중도에 끝나면 남은 재고와 전용 설비 비용을 누가 부담하는지 계약서의 해지 정산 조항이 기준이 됩니다.

파주시 사건의 민사 1심은 고양시 일산동구의 의정부지방법원 고양지원이 맡습니다. 파주에는 소액 사건 등을 처리하는 파주시법원이 있어 금액이 작은 사건은 시법원에서 진행할 수 있습니다.

파주 관할 기관 안내

파주 민사 사건이 진행되는 순서

1단계 · 소장 접수와 답변 — 의정부지방법원 고양지원

파주 사건의 1심은 대개 의정부지방법원 고양지원에서 진행됩니다. 소장이 접수되면 상대방에게 부본이 송달되고, 상대방은 받은 날부터 30일 안에 답변서를 내야 합니다.

2단계 · 변론과 판결

판결이 선고되면 판결문을 받은 날부터 2주 안에 항소할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 판결이 확정되어 강제집행의 근거가 됩니다.

3단계 · 항소 — 서울고등법원

청구 금액이 큰 합의부 사건의 항소심은 서울고등법원에서, 단독 사건의 항소심은 의정부지방법원 고양지원 항소부 등 지방법원 항소부에서 진행됩니다.

상담 전 자주 묻는 질문

지체상금은 약정 준공일 다음 날부터 실제 준공일까지의 일수에 계약서의 지체상금률을 곱해 계산합니다.

이 경우 수급인은 기성고 대금과 함께 공사를 계속했다면 얻었을 이익에서 공사를 하지 않아 줄어든 비용을 뺀 금액을 손해로 청구할 수 있습니다.

계약서에 유효한 중재 조항이 있으면 상대방이 항변할 경우 법원 소송이 각하되므로 중재로 해결해야 합니다.

기성고 비율은 들어간 공사비와 앞으로 완성하는 데 필요한 공사비를 비교해 산정하므로 투입 비용 자료가 중요합니다.

증거보전 전에도 현장 전체를 사진과 영상으로 촬영하고 날짜가 기록되게 해 두는 것이 기본입니다.

도급계약은 말로 해도 성립하므로 계약서가 없어도 공사대금을 청구할 수 있습니다. 다만 공사 범위와 금액을 다른 자료로 증명해야 합니다.

상담 안내

파주 건설소송변호사, 법무법인 이로운 파트너스가 직접 친절하게 안내드리겠습니다.