광교 유치권소송

인테리어 공사 잔금 미지급

공사대금은 3년 시효가 적용되므로 정산 협의가 길어진다면 지급명령이나 소송으로 시효를 멈추는 것이 안전합니다.

유치권자 명도 분쟁

매수인은 대금을 낸 뒤 6개월 안에 인도명령을 신청할 수 있고, 점유자가 매수인에게 대항할 수 있는 권원을 증명하지 못하면 인도명령이 발령됩니다.

지체상금 공제를 두고 다투는 경우

지체상금이 공사대금에 비해 과도하게 크면 법원이 적정 금액으로 줄일 수 있어 약정률 그대로 인정되지 않을 수 있습니다.

짓다 만 건물의 공사비

계약이 해제되더라도 이미 완성된 부분은 원상회복하지 않고 기성고 비율에 따라 대금을 정산하는 것이 판례입니다.

허위 유치권이 의심되는 경매 물건

공사대금 채권이 실제로 있는지, 공사 내용과 금액이 부풀려지지 않았는지 계약서와 공사 기록으로 따지고, 필요하면 유치권부존재확인 소송을 제기합니다.

01

지급 내역 정리

부분 지급을 받을 때 어떤 명목으로 받았는지 기록해 두면 정산 다툼을 줄일 수 있습니다.

02

공공공사 여부

조정 신청에 필요한 물가 자료와 변경 내역을 준공 전에 미리 정리해 두세요.

03

중재 조항 여부

중재 조항이 있으면 대한상사중재원 같은 중재기관으로 가야 할 수 있어, 시작 전에 확인이 필요합니다.

04

시공 비율 증거

공사가 어디까지 진행되었는지 보여 주는 공정표와 기성 내역서를 준비하세요. 중단된 공사의 정산 기준입니다.

05

계약 조건 확인

공사 계약서, 견적서, 도면을 모아 두세요. 공사 범위와 금액, 대금 지급 시기가 적힌 서류가 청구의 출발점입니다.

06

하도급 대금 경로

원사업자 부도나 지급정지 같은 사정이 있다면 발주자 직접지급 사유에 해당하는지 확인해 보세요.

01

점유의 입증과 점유 시작 시점

경매 절차의 현황조사서와 감정평가서에 점유자에 대한 기록이 없거나 다른 사람이 점유하고 있었다고 적혀 있다면 유치권 주장을 반박하는 자료가 됩니다.

02

건물과의 관련성

공사 계약서가 경매 직전에 작성되었거나 계약 금액이 실제 공사 규모에 비해 지나치게 크다면 허위나 과장된 채권을 의심할 근거가 됩니다.

03

지연 책임의 범위

도급인의 설계 변경, 공사 부지 인도 지연, 대금 지급 지연, 천재지변처럼 수급인에게 책임 없는 사유로 늦어진 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

04

경매 절차에서의 유치권

그러나 경매개시결정 등기 뒤에 점유를 시작해 성립한 유치권은 매수인에게 대항할 수 없어 인도명령으로 건물을 넘겨받을 수 있습니다.

05

방소 항변

중재판정은 확정판결과 같은 효력이 있어 다시 다툴 수 없고, 법원의 집행 결정을 받아 강제집행할 수 있습니다.

01

유치권 행사 방법의 실수

유치권을 행사하며 건물을 점유하고 있어도 공사대금 채권의 소멸시효는 계속 흐르므로 3년 안에 소송이나 지급명령을 해야 합니다.

02

하자 보수 비용을 부풀리는 것

하자가 있더라도 하자 보수 비용을 넘는 공사대금까지 전부 지급을 거절하면 그 초과 부분에 대해 지연손해금을 물게 됩니다.

03

발주자에게 알리지 않는 것

직접 지급 요청은 서면으로 하고, 하도급 계약서와 기성 확인 자료를 함께 보내 요청 금액을 특정해야 합니다.