부평 공사대금소송변호사

낙찰받은 건물에 유치권 신고가 들어온 경우

공사대금 채권이 실제로 있는지, 공사 내용과 금액이 부풀려지지 않았는지 계약서와 공사 기록으로 따지고, 필요하면 유치권부존재확인 소송을 제기합니다.

짓다 만 건물의 공사비

공사가 중단되면 그 시점까지의 공정률을 사진, 감리 보고서, 공정표로 기록해 두어야 기성고 정산의 근거가 됩니다.

상가 인테리어를 끝냈는데 점주가 트집을 잡으며 잔금을 안 주는 경우

점주가 폐업하거나 점포를 넘길 우려가 있다면 보증금 반환 채권이나 권리금 채권에 가압류를 검토하세요.

원청업체가 하도급 대금을 계속 미루는 경우

공정거래위원회 신고나 하도급분쟁조정협의회 조정을 신청하면 소송보다 빠르게 지급을 이끌어 내는 경우가 많습니다.

공공기관 발주 공사에서 물가가 크게 올라 공사비가 부족한 경우

발주기관이 조정을 거부하면 조정 신청 기록을 근거로 공사대금 청구 소송이나 분쟁조정 절차를 진행할 수 있습니다.

01

지체상금 대응 자료

지체 기간과 원인을 공정표에 표시해 두면 지체상금 다툼에서 설명이 쉬워집니다.

02

받은 대금과 미수금

부분 지급을 받을 때 어떤 명목으로 받았는지 기록해 두면 정산 다툼을 줄일 수 있습니다.

03

공사 계약 서류

계약서의 대금 지급 조건과 기성 청구 방식을 먼저 확인하세요. 청구할 수 있는 시점이 달라집니다.

04

시효 계산

공사대금은 3년이 지나면 시효로 소멸합니다. 마지막으로 대금을 청구할 수 있었던 날부터 기간을 계산해 보세요.

05

분쟁 해결 조항

계약서에 중재 조항이나 관할 법원 합의가 있는지 확인하세요. 소송을 낼 수 있는지 자체가 달라집니다.

06

하자 반박 자료

건축주가 어떤 하자를 이유로 대금을 미루는지 구체적으로 적어 두세요. 하자 범위를 좁히는 것이 회수의 핵심입니다.

01

계약·추가·기성 대금 구분

추가 공사는 공사별로 요청 일자, 요청 방식, 공사 내용, 금액을 표로 정리하면 재판부와 감정인이 쉽게 확인할 수 있습니다.

02

감정 비용 관리

감정 사항은 공사 항목과 수량을 특정해 그 공사의 적정 단가와 금액을 묻는 방식으로 작성해야 쟁점에 맞는 감정 결과를 얻습니다.

03

지연 책임의 범위

도급인의 설계 변경, 공사 부지 인도 지연, 대금 지급 지연, 천재지변처럼 수급인에게 책임 없는 사유로 늦어진 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

04

계약서에 없는 공사비

총액 확정 계약이라도 도급인의 요청으로 설계가 바뀌어 공사량이 늘었다면 그 부분은 추가 공사대금으로 청구할 수 있습니다.

05

미완성과 하자의 구별

공사대금은 특약이 없으면 완성된 목적물을 인도할 때 지급해야 하고, 기성 단계별 지급 약정이 있다면 각 단계가 끝날 때 청구할 수 있습니다.

01

추가 공사를 말로만 합의하고 진행하는 것

현장에서 건축주가 말로 요청한 추가 공사를 기록 없이 진행하면 나중에 요청 사실 자체를 부인당해 대금을 받지 못할 수 있습니다.

02

시간을 허비하는 절차 선택

중재 조항이 모호하다면 중재 합의로 인정되는지부터 검토하고, 상대방과 소송으로 가기로 합의할 수 있는지도 확인합니다.

03

발주자에게 알리지 않는 것

직접 지급 요청은 서면으로 하고, 하도급 계약서와 기성 확인 자료를 함께 보내 요청 금액을 특정해야 합니다.