원주 공사대금소송변호사

공사가 크게 늦어져 지체상금을 청구하려는 건축주

공사가 늦어진 원인 가운데 건축주의 설계 변경, 자재 지급 지연, 대금 지급 지연 같은 사정이 있다면 그 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

설계 변경 공사비를 거부당한 경우

앞으로는 추가 공사 전에 간단한 변경 계약서나 확인 문자를 받아 두는 것이 분쟁을 막는 가장 확실한 방법입니다.

영업 개시 후 잔금을 거부하는 점주

금액이 3천만원 이하라면 소액사건으로 진행되어 비교적 빠르게 결론을 받을 수 있습니다.

유치권 행사로 입주가 막힌 건축주

공사업자가 건축주 동의 없이 건물을 임대하거나 사용하고 있다면 유치권 소멸을 청구할 수 있습니다.

하도급 공사비를 받지 못한 전문건설업체

공정거래위원회 신고나 하도급분쟁조정협의회 조정을 신청하면 소송보다 빠르게 지급을 이끌어 내는 경우가 많습니다.

01

현재 점유 상태

점유를 시작한 시점과 방식을 기록해 두세요. 경매개시등기 전부터 점유했는지가 중요합니다.

02

시공 비율 증거

자재 구입 내역과 인력 투입 기록도 기성고를 뒷받침하는 자료가 됩니다.

03

대금 청구 기한

시효가 얼마 남지 않았다면 소송이나 지급명령 같은 재판상 청구로 시효를 멈추는 것이 급합니다.

04

설계 변경 요청 증거

추가 공사 금액을 따로 합의했다면 그 기록을 챙기고, 합의가 없었다면 시장 단가 자료를 준비하세요.

05

받은 대금과 미수금

송금 내역과 세금계산서 발행 기록을 맞춰 보면 미수금이 얼마인지 분명해집니다.

06

계약금액 조정 사유

공공공사 계약금액 조정은 준공대가를 받기 전에 신청해야 하니, 준공 일정과 함께 챙기세요.

01

소장에 공사대금 나누어 적기

건축주가 자재를 직접 공급했거나 일부 공정을 다른 업체에 맡겼다면 그 부분을 공제한 금액으로 청구해야 신뢰를 잃지 않습니다.

02

감정 사항을 어떻게 정하나

감정 결과가 실제 투입 비용과 크게 다르면 감정인에게 단가 산정 근거와 누락 항목을 묻는 보완 감정을 신청합니다.

03

언제 잔금을 청구할 수 있나

반대로 최종 공정을 마치지 못했다면 미완성으로 보아 잔금 청구가 제한되므로, 공정 완료 여부를 보여주는 자료가 쟁점을 가릅니다.

04

요청과 합의 입증

추가 공사대금을 받으려면 도급인이 추가 공사를 요청했거나 승낙했다는 사실을 증명해야 하고, 금액 합의가 없다면 통상의 공사비로 산정합니다.

05

유치권의 성립 요건

점유는 직접 현장을 지키거나 경비원·잠금장치로 관리하는 방식처럼 사실상 지배가 계속되어야 하고, 점유를 잃으면 유치권도 소멸합니다.

01

경매 물건의 유치권 신고를 그대로 믿는 것

낙찰 뒤 유치권을 다투려면 인도명령 신청이나 유치권부존재확인 소송 같은 절차가 필요하므로 그 비용과 기간을 입찰가에 반영하세요.

02

공사대금 시효 3년을 놓치는 것

공사대금은 단기 소멸시효 3년이 적용되는데 일반 채권처럼 10년이라고 생각하고 미루다가 청구가 막히는 경우가 있습니다.

03

하자 보수 비용을 부풀리는 것

지체상금을 공제하려면 지연 기간 가운데 건축주 책임인 기간이 없는지 따져야 하고, 과도한 지체상금은 법원이 줄일 수 있다는 점도 고려해야 합니다.