목동 공사대금변호사

요청하지 않은 공사비까지 청구된 경우

청구서에 자재 등급 변경이나 수량 증가가 포함되어 있다면 실제 시공 현황을 사진과 현장 확인으로 검증하세요.

공사업자가 대금을 달라며 건물을 점거하고 있는 경우

공사대금 금액에 다툼이 있다면 다툼 없는 금액을 먼저 지급하거나 공탁하고 건물 인도를 요구하는 방법으로 협상할 수 있습니다.

경매 매수인이 유치권을 다투는 경우

유치권자가 실제로 점유하지 않았다면 인도명령이나 인도 소송으로 건물을 넘겨받을 수 있습니다.

공사가 크게 늦어져 지체상금을 청구하려는 건축주

공사가 늦어진 원인 가운데 건축주의 설계 변경, 자재 지급 지연, 대금 지급 지연 같은 사정이 있다면 그 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

완공 뒤 대금 지급을 거절당한 경우

건축주의 재산이 그 건물뿐이라면 공사대금 채권을 담보하기 위해 건물에 저당권 설정을 청구하거나 가압류를 신청하는 방안을 검토합니다.

01

계약금액 조정 사유

공공기관이 발주한 공사라면 물가 변동이나 설계 변경에 따른 계약금액 조정 사유가 있는지 확인하세요.

02

분쟁 해결 조항

계약서에 중재 조항이나 관할 법원 합의가 있는지 확인하세요. 소송을 낼 수 있는지 자체가 달라집니다.

03

추가 공사 입증 자료

구두로 받은 추가 공사 요청이라도 현장 사진과 대화 기록이 있으면 입증에 도움이 됩니다.

04

공사 진행률 자료

공사가 어디까지 진행되었는지 보여 주는 공정표와 기성 내역서를 준비하세요. 중단된 공사의 정산 기준입니다.

05

유치권 주장 가능성

점유 중이라면 건물을 무단으로 쓰거나 빌려주지 않도록 주의하세요. 유치권 소멸 청구 사유가 됩니다.

06

공사 계약 서류

계약서의 대금 지급 조건과 기성 청구 방식을 먼저 확인하세요. 청구할 수 있는 시점이 달라집니다.

01

하자 보수 비용 상계와 동시이행

하자 보수에 갈음한 손해배상 채권과 공사대금 채권은 동시이행 관계라 하자 보수 비용 상당액에 대해서는 대금 지급을 거절할 수 있습니다.

02

미완성 주장의 요건

사용승인이 나지 않았거나 주요 설비가 설치되지 않았다면 미완성을 뒷받침하는 강한 자료가 됩니다.

03

지체상금의 계산과 감액

지체상금은 손해배상액의 예정으로 보아 공사대금에 비해 부당하게 과다하면 법원이 적당히 줄일 수 있습니다.

04

언제 잔금을 청구할 수 있나

하자로 판단되면 공사대금 전체 지급을 거절할 수 없고 하자 보수 비용만큼만 지급을 거절하거나 공제할 수 있습니다.

05

중재 조항과 법원 소송

중재 조항이 중재와 소송 가운데 선택할 수 있는 형태로 되어 있다면 유효한 중재 합의로 인정되지 않을 수 있어 조항 문구를 정확히 확인해야 합니다.

01

추가 공사를 말로만 합의하고 진행하는 것

간단한 문자라도 추가 공사 내용과 금액을 적어 건축주의 확인 답장을 받아 두면 변경 계약서를 대신하는 증거가 됩니다.

02

원사업자 부도 뒤 대응이 늦는 실수

원사업자가 부도나 지급 정지 상태가 되었는데 발주자에게 직접 지급 요청을 늦추면 발주자가 이미 원사업자에게 대금을 지급해 버릴 수 있습니다.

03

기성고 증거를 확보하지 않는 실수

공사가 멈춘 뒤 건축주가 다른 업체에 맡겨 공사를 이어가면 중단 당시 어디까지 공사했는지 증명하기가 매우 어려워집니다.