금천구 유치권소송

원사업자 부도로 하도급 대금이 막힌 경우

원사업자가 지급을 정지하거나 파산한 경우, 원사업자가 대금을 두 번 이상 지급하지 않은 경우처럼 법이 정한 사유가 있으면 발주자에게 직접 지급을 청구할 수 있습니다.

공사 중단 후 기성 대금 정산

누구의 잘못으로 공사가 멈췄는지에 따라 손해배상 책임이 달라지므로 중단 전후의 요구 사항과 통지 기록을 모두 보관하세요.

공사가 크게 늦어져 지체상금을 청구하려는 건축주

공사가 늦어진 원인 가운데 건축주의 설계 변경, 자재 지급 지연, 대금 지급 지연 같은 사정이 있다면 그 기간은 지체 일수에서 빠집니다.

경매 뒤 인도명령을 신청했는데 유치권자가 버티는 경우

매수인은 대금을 낸 뒤 6개월 안에 인도명령을 신청할 수 있고, 점유자가 매수인에게 대항할 수 있는 권원을 증명하지 못하면 인도명령이 발령됩니다.

유치권 행사로 입주가 막힌 건축주

공사업자가 건축주 동의 없이 건물을 임대하거나 사용하고 있다면 유치권 소멸을 청구할 수 있습니다.

01

관할 합의 확인

관할 법원을 정해 둔 조항이 있다면 그 법원에 소를 내야 할 수 있으니 계약서 마지막 조항까지 읽어 보세요.

02

원청·발주자 구조

원사업자 부도나 지급정지 같은 사정이 있다면 발주자 직접지급 사유에 해당하는지 확인해 보세요.

03

소멸시효

공사대금은 3년이 지나면 시효로 소멸합니다. 마지막으로 대금을 청구할 수 있었던 날부터 기간을 계산해 보세요.

04

지급 내역 정리

송금 내역과 세금계산서 발행 기록을 맞춰 보면 미수금이 얼마인지 분명해집니다.

05

공사 지연 사유

건축주의 요청으로 공정이 바뀐 기록이 있으면 지체상금 감액이나 공제 제외를 주장할 수 있습니다.

06

건축주의 재산 상황

공사한 건물이 건축주 소유라면 수급인 저당권설정을 청구하는 방법도 함께 살펴보세요.

01

점유의 입증과 점유 시작 시점

경매 절차의 현황조사서와 감정평가서에 점유자에 대한 기록이 없거나 다른 사람이 점유하고 있었다고 적혀 있다면 유치권 주장을 반박하는 자료가 됩니다.

02

공사대금이 진짜인지 따지기

공사 계약서가 경매 직전에 작성되었거나 계약 금액이 실제 공사 규모에 비해 지나치게 크다면 허위나 과장된 채권을 의심할 근거가 됩니다.

03

언제 잔금을 청구할 수 있나

공사대금은 특약이 없으면 완성된 목적물을 인도할 때 지급해야 하고, 기성 단계별 지급 약정이 있다면 각 단계가 끝날 때 청구할 수 있습니다.

04

발주자에게 직접 받는 방법

원사업자의 다른 채권자가 먼저 발주자에 대한 대금을 압류했다면 직접 지급 청구와의 우열이 문제 되므로 요청 시점이 중요합니다.

05

면책 기간

계약이 해제되었다면 지체상금은 도급인이 다른 업자에게 맡겨 공사를 완성할 수 있었던 시점까지만 인정됩니다.

01

다른 업체가 이어 공사하게 두는 것

상대방이 현장 출입을 막을 우려가 있다면 법원에 증거보전을 신청해 현장 상태를 공식적으로 기록하는 방법이 있습니다.

02

하자 보수 비용을 부풀리는 것

다툼 없는 금액은 먼저 지급하고 다투는 금액만 남기는 편이 지연손해금을 줄이고 협상력을 유지하는 방법입니다.

03

시효 관리 소홀

공사대금 채권을 담보하는 가압류나 지급명령 신청만으로도 시효를 멈출 수 있어, 소송 준비가 덜 되었다면 먼저 이 절차를 활용하세요.